Home

Publication dossier

Guidelines for this page

Management data

Awarding authority
Igretec 
File reference number
Igretec-60110-C2019/097-F02 
Title
Marché de travaux ayant pour objet l’extension du bâtiment abritant des terrains de pétanque du complexe sportif des Bons Villers. 
Description
Marché de travaux ayant pour objet l’extension du bâtiment abritant les terrains de pétanque du complexe sportif des Bons Villers. L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH. En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités : - à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ; - à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle. Le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges. 
Contract type
Works 
Procedure type
Simplified negotiated procedure with publicity 
Tenders submission deadline
20/10/2021 
TED publication number
 
TED publication link
 
BDA/ Free Market publication number
2021-535868 
 
 

Invitation to submit

Nothing found to display.

Notices

One item found.1
Reference Number Title LG Type Purpose Dispatch date Link to TED
Igretec-60110-C2019/... Marché de travaux ayant pour objet l’extension du bâtiment abritant des terrains de pétanque du complexe sportif des Bons Villers. [fr] F2 CN 16/09/2021 Download PDF notice Download XML notice
One item found.1

Terms of Reference Documents

9 items found, displaying all items.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
60110 Clauses techniques.pdf fr-FR 635.526 kb 02/09/2021 1
Liste plans ADJ.pdf fr-FR 4.929 kb 02/09/2021 1
60110 plans.pdf fr-FR 8607.771 kb 02/09/2021 1
25-60110 - PSS - RCA LES BONS VILLERS - Extension des terrains de pétanque - FAH.pdf fr-FR 1431.378 kb 02/09/2021 1
25-60110 - ANNEXE PSS - Art30-Manière d'exécuter les phases de travail et calcul de prix séparé - FAH.pdf fr-FR 293.134 kb 02/09/2021 1
25-60110 - ANNEXE PSS - Complément Covid-19 au PSS IGRETEC FAH.pdf fr-FR 474.57 kb 02/09/2021 1
Rapport final amiante.pdf fr-FR 784.04 kb 02/09/2021 1
60110 bordereau.xlsx fr-FR 22.154 kb 02/09/2021 1
60110 LBV - extension pétanque - clauses admini.pdf fr-FR 2402.639 kb 16/09/2021 1
9 items found, displaying all items.1

Accompanying Documents

One item found.1
Doc name LG Type/Size Created On Version
How to introduce an electronic tender 16/09/2021 1
One item found.1


.